在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面我給大家整理了一些優秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
最新工程掛靠協議精選篇一
甲方: 乙方:
一、工程內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程造價:
4、工程范圍:
5、工程開工時間:
工程竣工時間:
6、質量標準:
7、項目經理:
二、承包經營方式
甲方按工程總造價扣除項目管理費后將其余資金全部交由乙方支配使用并對該項目進行監督管理。由乙方承擔該工程項目的安全、質量、合同、成本及工程造價、人工、材料、工期、進度等全面負責并承擔經營風險,實行項目獨立經營,自籌資金,自負盈虧。
三、管理規定
(一)甲方的權利和義務
1、甲方對乙方的施工進行全程監控,如乙方違反施工合同條款,甲方有權做出停工整頓的決定并直至解除本協議,不賠償乙方任何損失。
如下情形發生時,甲方有權解除合同:發包方對承包人的表現表示不滿,書面要求更換的;工程發生質量或安全事故,未妥善處理造成惡劣影響或給甲方造成損失的;承包人拖欠民工工資而導致甲方被當地行政主管部門通報或列為黑名單的;一個或多個本工程分包單位、材料商針對甲方提起訴訟的。合同解除通知自到達乙方之日起即生效。
2、甲方根據工程情況,可派出工程項目管理人員,派出人員的工資等有關費用由項目中予以支出。
2.1派駐人員規定:(如無派駐人員忽略不計)
(1)專管員一人: 元/月,由乙方支付。負責項目部資料章的管理、不定期對乙方的施工過程進行質量、安全等檢查,差旅費及工地補助由乙方承擔。
(2)項目管理人員: 元/人/月,由乙方支付。若乙方需要駐場。以上工資標準為最低標準,駐外地需另行補助。
(3)建造師(不駐場):使用一級建造師風險金 元/年,每次出場費用為 元;借用二級建造師 元/年,每次出場費用為 元;建造師到場過程中,所有差旅花銷由乙方支付。
3、甲方將發包方支付工程款的3%-10%提留,作為乙方的履約擔保金,待工程質安全文明、市場行為無缺陷后,甲方向乙方逐步撥付。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方擁有自主經營權,實行獨立核算、自負盈虧,因乙方經營不善所造成的虧損或糾紛,均由乙方承擔全部責任。
2、工程結束,乙方完成各種稅賦后,所獲得的利潤歸乙方所有,不受甲方干涉,乙方在施工過程中發生的費用均由乙方承擔。
3、乙方在經營活動中應嚴格遵守國家法律法規及甲方的規章制度。
4、乙方應自行解決經營活動及施工中遇到的問題。乙方自行組織施工隊伍、材料采購、項目商務洽談、經濟簽證及工程款的催收等方面的工作。
4.1乙方應優先選擇具有施工資質的安裝隊伍,并與該隊伍簽訂單項工程勞務合同。對于沒有勞務資質的隊伍,應與每位施工人員簽訂完成一定施工任務的短期勞務合同。開工前為所有施工人員繳納工程團體意外傷害險。
4.2 項目部組成人員必須持證上崗,甲方可配合乙方辦理相關人員證件,所產生費用由項目部承擔。
5、乙方必須嚴格按照圖紙、工藝及規范組織施工,應確保施工項目的質量和安全,如出現工程質量問題及安全事故乙方應積極處理和解決,一切費用由乙方負責。造成的一切損失由乙方自行承擔。
6、乙方采購材料必須保證材料品質并符合合同、招標文件、圖紙等規定,或者征得建設單位同意使用。乙方與供應商簽訂的合同必須向甲方備案。
7、該項目全部工程款項資金做到??顚S?。
7.1只能用于該項工程的各種材料、稅金及勞務費等各項開支。7.2工程施工過程中資金不足時由乙方自籌。
7.3乙方不得拖欠材料費、工費等情況,如每出現一次因此對甲方的訴訟或舉報等情況,甲方罰乙方 元/次。
7.4建設單位工程款付至90%時,甲方停止支付乙方工程款,待乙方提交由建設方或監理開具的工程驗收合格證明、各供應商、施工隊開出不拖欠證明后,甲方將剩余資金及時撥付乙方。
8、工程竣工驗收合格,乙方及時負責與建設單位完成工程結算,甲方應積極配合。
9、竣工資料的整理和移交
工程竣工交驗后,乙方負責整理全套竣工文件,送交甲方備案的資料包括但不限于中標通知書、開工許可證、投標文件、投標邀請函、圖紙、竣工結算書、施工過程報驗資料等。
10、乙方不得以甲方或項目部名義對外借款或提供擔保;不得單獨與發包方結算,不得放棄結算利益或簽訂損害甲方利益的協議或事實。
(三)結算規定
甲乙雙方結算必須滿足以下條件:工程竣工驗收完畢并交付,且符合施工合同和國家規范的要求;甲方與發包方的工程竣工結算完畢;發包方應支付給甲方的工程款已全部到位;本項目不存在開發商、材料商針對甲方的未決訴訟;在前述條件全部滿足情況下,承包人有權要求甲方支付剩余工程款,甲方不得扣留或拒付,如因甲方扣留或拒付工程款所造成乙方的一切損失由甲方負責。
(四)印章管理規定
如果工程需要,由甲方為本工程項目部刻制項目資料報驗專用印章。印章由乙方管理使用。工程結束后,甲方收回。
2.合同作為乙方向企業領款的憑據之一,未按雙方約定合同管理程序簽訂的合同不得作為領款憑據。
(五)管理費提取
工程按甲方與建設單位所簽施工合同約定的結算方式進行結算。甲方提取該工程決算審計總造價 %的管理費。管理費的支付方式:從建設單位每一次撥付工程款中按上交管理費的比率由甲方直接扣留。工程最終造價確定后,除撥付的質保金外,在建設單位最后一次撥付工程款時應將本工程全部管理費支付給甲方,建設單位退還的質保金甲方不再扣除管理費。
(六)財務制度管理
1.建設單位支付的每筆款項必須進入甲方賬戶,??顚S茫坏门沧魉?。業主支付工程款時,甲方必須必須委派財務人員積極配合辦理撥付手續。
2.建設單位支付的每筆工程款,根據工程進度,甲方按照乙方資金使用計劃在工程回款后 個工作日內,足額撥付給工地的勞務班組、材料商等與本工程有關的用款單位,剩余的工程款,甲方必須在工程回款后 個工作日內支付給承包人,用于支付該項目其他費用,甲方不得挪作他用或無理由扣押。
2.付款時乙方需填寫付款申請并附上領取款項的合同、工資單或票據,經各部門負責人及經理審批方可提款。
3.如乙方需前期墊付款項,乙方需將款項付給甲方指定收款賬戶,由甲方代為支付;工程回款后 個工作日內,甲方須將乙方前期墊付款支付給乙方指定收款賬戶。
4.甲方支付乙方工程回款時,必須支付到承包人指定的收款賬戶,不得支付給他人,否則后果自負。
(七)稅收及費用管理規定
1、根據該項目的實際情況,乙方足額繳納各種增值稅、企業所得稅、城建稅和教育附加費等稅費后,甲方開具增值稅發票。
2、乙方承擔招投標及建筑市場各項行政收費、施工現場及各級有關職能部門的檢查、招待等各項費用。
3、工程質量保證金和乙方交納的各項押金均為乙方所有。
3.1如乙方需前期墊付款項,乙方需將款項付給甲方,由甲方代為支付;工程回款后 個工作日內,甲方將乙方前期墊付款支付給乙方。
3.2工程竣工、工程質保金在質保期滿后,乙方負責索要,甲方配合辦理,資金到賬后,甲方及時給乙方辦理支付。
規票據。
4.1乙方需繳納的稅款以乙方實際提供的正規發票和費用支出結算后為準。4.2乙方需在要求甲方開具增值稅發票之前提供甲方要求的各種票據,并由甲方上傳稅務局認證后方可使用。
(八)安全管理規定
1、乙方必須嚴格執行當地建設主管部門的各項規定,做到特殊工種必須持證上崗,工人進行三級安全教育,實行安全責任到人,所發生費用列入項目成本。
2、安全資料與施工資料同步。施工過程中如出現安全等事故,由乙方承擔一切責任。
2.1如甲方檢查中發現工地混亂,有權暫扣2%的工程款,直至整改完成。
2.2乙方在施工中或施工后獲得《市級文明工地》,公司將甲方提取本項目的利潤的20%作為對乙方獎勵,獲得《省級文明工地》公司將甲方提取本項目的利潤的30%作為對乙方獎勵。
(九)文明施工管理
1、施工現場必須按照國家和工程所在地規定建立文明施工保證措施和環境保護措施。
2、對檢查發現的施工現場 臟亂差 現象及 環境破壞污染 現象,工程部有權責令承包人進行改善。對于改善不合格的或者拒不執行的,甲方有權暫扣乙方工程款2%的處罰,直至改善完成。
3、施工現場所有的 安全帽,工作服 必須由統一 公司提供,并印有公司字樣。費用由承包人一次支付。
4、施工現場出入口形式必須按照公司規定的式樣制作,不得擅自制作其他式樣。
5、承包人必須在出入口規定的位置設置“ 七牌兩圖 ”。
6、施工現場必須按找規范規定設置 消防器材 及 設施,并保證完好 有效。
7、對于施工所涉及到的各類管理制度以及管理人員的職責必須做牌上墻(辦公司或者會議室),掛在顯眼的位置,要求整齊美觀。
四、其它約定
1、本協議自雙方簽字之日期起生效,至該項目竣工驗收結算完畢,且甲乙雙方費用結清后自動失效。
發造成的任何法律責任和經濟損失均由泄密方承擔。
3、本協議如因甲乙雙方出現糾紛,雙方可協商解決,解決不了,可直接申請向工程所在地仲裁委員會進行仲裁,仲裁未果可向工程所在地人民法院訴訟。
4、未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
5、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲 方:(蓋章)
甲方代表:(簽字)
日 期:
乙電日6
方:(簽字)話: 期:
最新工程掛靠協議精選篇二
甲方:x公司
乙方:
一、工程概況
1、工程名稱:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
2、工程地點:第號地塊
3、工程內容:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
三、合同價額:x萬元(以結算為準),其中人工勞務費和機械費x萬元
四、
權利:
2、如果乙方需要甲方提供發票,稅費由乙方負責繳納。
3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害
4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為,甲方有權單方面解除本協議,本工程管理費用不予退還。
義務:
1、甲方在本協議生效后,應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。
2、如業主不能及時支付勞務工人工資的,甲方有義務協助乙方向業主追討,乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。
3、對乙方提出在合理要求,盡可能提供好服務
4、不得違反本合同規定,干涉乙方的經營自主權。
五、
權利:
1、有權決定乙方的機構設置,人事任免和人員在聘任
2、有權依照有關規定獎懲,招用職工和辭退違紀人員
4、實行內部獨立核算、自負盈虧。
5、一切正常利潤歸乙方所有,不受甲方干涉
義務:
1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。
3、乙方負責解決施工過程中發生的事件,自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全,如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切賠償責任由乙方承擔,與甲方無關。
4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決,與甲方無關。
5、認真負責進行施工項目的質量和安全,對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任,甲方不承擔一切責任。
6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監督;如果不為工人買保險,則工人不得上崗,如果本工程工地上發生的一切安全事故,一切責任與甲方無關。
7、本工程所產生的一切罰款,全部由乙方負責,與甲方無關。
8、乙方按時足額向甲方繳納管理費,若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務,乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。
9、甲方在乙方的權益受到侵害時,乙方需要甲方提供幫助時,乙方應支付有關的費用。
1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員,自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工,進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊,應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件,乙方為進場施工人員購買人身意外保險,進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經考試合格后持證上崗,未經登記或安全教育擅自上崗者,每人每次處以500元的罰款,罰款歸為甲方。
2、因工程延誤工期,質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切后果及承擔的賠償責任,全部由乙方承擔。
3、甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務,應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的,法院判決甲方承擔賠償責任的,甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。
4、乙方不得與串通迫使解除甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同》,或中途另找其他勞務公司。
5、乙方不得與工程建設方(發包方)和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。
6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資,施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。
7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與,工程價格結算資料應提供一份給甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續履行,乙方應當按所做工程量 ?結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。
9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔,甲方不負任何責任。
甲方:
法定代表人:
乙方代表人:
簽署日期:
最新工程掛靠協議精選篇三
甲方:xxxx公司
乙方:xxxxxx
一、工程概況
1、工程名稱:xxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
2、工程地點:xxxxx第號地塊
3、工程內容:xxxxxxx部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
四、甲方的基本權利與義務
權利:
1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式:甲方以xxxxx公司每次拔款為依據拔付,扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。
2、如果乙方需要甲方提供發票,稅費由乙方負責繳納。
3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害
4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為,甲方有權單方面解除本協議,本工程管理費用不予退還。
義務:
1、甲方在本協議生效后,應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。
2、如業主不能及時支付勞務工人工資的,甲方有義務協助乙方向業主追討,乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。
3、對乙方提出在合理要求,盡可能提供好服務
4、不得違反本合同規定,干涉乙方的經營自主權。
五、乙方的權利與義務
權利:
1、有權決定乙方的機構設置,人事任免和人員在聘任
2、有權依照有關規定獎懲,招用職工和辭退違紀人員
4、實行內部獨立核算、自負盈虧。
5、一切正常利潤歸乙方所有,不受甲方干涉
義務:
1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。
3、乙方負責解決施工過程中發生的事件,自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全,如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切賠償責任由乙方承擔,與甲方無關。
4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決,與甲方無關。
5、認真負責進行施工項目的質量和安全,對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任,甲方不承擔一切責任。
6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監督;如果不為工人買保險,則工人不得上崗,如果本工程工地上發生的一切安全事故,一切責任與甲方無關。
7、本工程所產生的一切罰款,全部由乙方負責,與甲方無關。
8、乙方按時足額向甲方繳納管理費,若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務,乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。
9、甲方在乙方的權益受到侵害時,乙方需要甲方提供幫助時,乙方應支付有關的費用。
乙方責任
1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員,自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工,進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊,應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件,乙方為進場施工人員購買人身意外保險,進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經考試合格后持證上崗,未經登記或安全教育擅自上崗者,每人每次處以500元的罰款,罰款歸為甲方。
2、因工程延誤工期,質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切后果及承擔的賠償責任,全部由乙方承擔。
3、甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務,應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與xxxxxxx因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的,法院判決甲方承擔賠償責任的,甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。
4、乙方不得與xxxxxxx串通迫使解除甲方與xxxxxxx簽訂的《建筑工程勞務分包合同》,或中途另找其他勞務公司。
5、乙方不得與工程建設方(發包方)和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。
6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資,施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。
7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與,工程價格結算資料應提供一份給甲方。
結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。
9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔,甲方不負任何責任。
甲方:xxxxxxx
法定代表人:
乙方代表人:
簽署日期:
最新工程掛靠協議精選篇四
甲方:(以下簡稱甲方)
營業執照:
注冊地址:
法定代表人:
職務:
乙方:(以下簡稱乙方)
營業執照:
注冊地址:
法定代表人:
職務:
法定代表人身份證號:
雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關規定,在合法自愿基礎上,經過友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條:合同目的
為了有效利用資源,達到雙方共贏的局面。經雙方協商,一致同意乙方使用甲方企業資質,從事甲方經營許可證范圍內的經營項目。同時,甲乙雙方訂立合同,明確雙方的權利和義務及其合作經營期間內的注意事項。
第二條:甲方的基本權利和義務
甲方權利:
(1)甲方收取乙方以甲方名義承接項目的為管理服務費稅及其他費用由乙方自理,甲方不再另行收取其它費用。
(2)如乙方作出有損甲方信譽和形象之行為,甲方有權單方面終止本協議,本年度管理服務費不予歸還。
甲方義務:
(1)甲方在本協議生效后,甲方向乙方提供承接項目任務的公司資質,向乙方提供項目報建所需要的有關資料,協助乙方辦理項目開發的相關手續,甲方同時協助乙方辦理收付項目工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。
(2)甲方在本協議生效后,應向乙方提供經營所需的銀行賬戶和相關財務支持和票據支持。
第三條:乙方的基本權利和義務
乙方權利:
(1)乙方可以獲取甲方對其二條義務的承諾和兌現,若有問題可以隨時向甲方提出意見。
(2)享受甲方所提供的所需資質及經營許可。
(3)充分利用企業的資質,完全自主的開展相關項目開發經營業務。
(4)經營上實行內部獨立核算,自負盈虧。
(5)乙方可以利用甲方名義開具發票,因開具發票所產生的相關費用由乙方承擔。
乙方義務:
(1)在經營活動中嚴格遵守國家法律法規和甲方規章制度。
(2)負責解決經營事件,相關經營條件及施工設備自主負責解決。
(3)認真負責施工項目的質量和安全,確保項目工程質量,安全施工,對項目發生的質量問題和事故,以及項目經營活動所產生的一切經濟糾紛由乙方負責。
(4)維護甲方的信譽和形象,不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情,若發生此類事件,則甲方有權追究乙方的法律責任,并要求進行相關經濟賠償和處罰。
(5)按時足額向甲方繳納管理服務費。
(6)乙方經營項目不得超過甲方經營許可證所規定的范圍,如超出甲方經營許可證范圍的項目,乙方需自己提供相關手續證件。
第四條:乙方實施的項目,其合同、保險、稅務、財務、銀行等事項由乙方自主辦理。
第五條:甲方單方聲明
(1)乙方在經營活動中,若出現安全事故等重大意外,均有乙方獨立承擔,甲方不承擔一切責任,特此提出免責聲明。
(2)乙方在經營活動中,若出現其經營項目活動所產生經濟糾紛,均有乙方獨立承擔,甲方不承擔一切責任,特此提出免責聲明。
第六條:甲乙雙方聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是合作經營關系,雙方具有獨立的經營地位,不存在內部管理關系。
開戶公司:
開戶行:
賬號:
最新工程掛靠協議精選篇五
一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部,乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔,需追究刑事責任的,也由乙方承擔責任。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽,甲方有權無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。
六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、施工質量指標獎罰辦法:乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項,每增加一個優良工程按建筑面積由甲方給予獎勵:_________平方米以下的獎勵_________元,_________平方米以上_________平方米以下的優良工程項目獎勵_________元,_________平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建筑面積計算實行_________平方米以下的工程增加_________元掛靠費用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。
九、掛靠期間暫定為_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算余款仍按原收費標準交繳工程管理費。
十、掛靠管理費用為每年_________元。
交費辦法:每年分兩次交繳掛靠管理費,當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度,當年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%掛靠管理費,以后每年掛靠管理費按此辦法交繳,逾期交繳視為乙方違約,按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。
十一、本掛靠協議生效前,乙方必須向甲方繳納_________元保證金,如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為,或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時,乙方除承擔一切經濟與法律責任外,甲方有權罰沒上述風險保證金,乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為,將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。
十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方賬戶,待扣除稅金后其余工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款,甲方為避免乙方將工程款項挪作他用,乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。
十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。
十四、本協議一式四份,雙方各執兩份。
十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方:_________乙方:_________
代表:_________
最新工程掛靠協議精選篇六
甲方:xxxxxxxx有限公司 (以下簡稱甲方)
乙方:
(以下簡稱乙方)
一、甲方的責任和義務:
1、甲方出具正式聘書作為引進乙方的憑證,聘期為國家規定注冊年限(叁年)
2、在壹級建造師注冊管理部門可以接受壹級建造師注冊申請之日起,甲方負責及時為乙方辦理引進及其壹級建造師注冊登記手續。
3、甲方承擔乙方壹級建造師注冊登記手續的相關費用及聘期內乙方參加壹級建造師繼續教育培訓考試的相關費用。
5、履約期內,甲方妥善保管乙方的壹級建造師資格證書和注冊證書原件,如有遺失,甲方負責及時為乙方辦理補證手續及承擔乙方因為壹級建造師資格證書或注冊證書的遺失而給乙方帶來的全部損失。
6、履約期內,在未得到乙方書面認可下,甲方不得將乙方的壹級建造師資格證書注冊到其他的企業,不得作出有損于乙方利益的其他行為。因甲方原因給乙方造成行政、法律后果和經濟損失的,全部責任由甲方承擔。
二、乙方的責任和義務:
(一)乙方心須符合以下條件:
1、擁護中國共產黨的路線、方針、政策,思想進步,作風正派,無犯罪前科,身體健康,無重大疾病史。
2、具備國家建設部、人事部認可的壹級建造師資格(提供壹級建造師資格證書原件)
3、填寫《人才引進申請表》同意入職并將壹級建造師資格證書注冊在甲方,為其服務 年(乙方無需在甲方上崗工作)
4、積級配合甲方辦理注冊登記手續。
(二)乙方必須提供注冊所需的所有材料及相關證件。
(三)相關責任義務:
1、履約期內,乙方必須將壹級建造師資格證書和注冊證書原件交由甲方保管。履約期內未經甲方同意,不得轉注冊。
三、如遇證書年檢、工地檢查等需要乙方到位,甲方應提前一周通知乙方,由乙方在規定時間內到位,由此引發的費用(含來回路費、生活住宿費)由甲方負責全額報銷,并給予乙方每天補貼 元。如因乙方不能及時到位所引起的不良后果(如工程誤工、證書吊銷、扣分等),由乙方負責由此所引起的全部費用。
四、在簽訂協議時,乙方向甲方提供近期1寸彩色照片3張、上崗證證書原件、身份證復印件各1份。(甲方不得利用乙方有效證件從事不正當交易)
五、在履約期間如按國家政策有關規定乙方需繼續進行有關學習培訓,乙方應積極參與,因學習培訓而引發的所有費用由甲方全額報銷。如因乙方自身原因而引起的不良后果由乙方自行負責。
六、甲乙雙方應自覺履行本合同的各項條款,雙方均不得將本協議轉簽于第三人,如發現有此類現象,違約方應賠償對方履約期間崗位津貼總額的50%損失并解除協議。
七、本協議一式貳份,甲乙雙方各執一份。此協議雙方應妥善保管,如因協議丟失而引起的糾紛、費用由丟失方自行解決。
八、本協議其他未盡事宜,由雙方協商解決。
九、本協議自簽訂之日起生效。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
xxxxxxxxxx有限公司
簽訂時間:20xx年 月 日 簽訂時間:20xx年 月 日
最新工程掛靠協議精選篇七
一、甲方認可乙方掛名經營甲方屬下事項經理部,乙方掛名期間以甲方事項經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛名期間因乙方以甲方的名義承建工程事項,所以甲方有職責對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無要求執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛名期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包手續采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的公司信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收準則以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安意外或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切職責均由乙方承受,需追究刑事職責的,也由乙方承受職責。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資格,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方解決工程協議簽訂和解決工程開發,凡須由施工單位負責交繳的花費和資料等有關花費均由乙方負責。甲方同時協助乙方解決收付工程款和協助商洽與工程管理部門以及建設方的關系。
五、甲方有權對正在施工的工程事項和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無要求接受甲方的管理。對發現有違背質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理屢次違規不改的視為蓄意損害甲方公司信譽,甲方有權無要求更換施工隊伍,乙方不得有異議。
六、乙方掛名甲方屬下事項經理部經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理限定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照限定用人,依法解決所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證出工,要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交薪水料要交一份給甲方工程部備案。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛名經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即事項經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、手續員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證出工的管理人員。
八、施工質量指標獎罰辦法:_________________乙方掛名期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計),每增加一個優良工程按建筑面積由甲方予以獎勵:_________________平方米以下的獎勵_____________元,_____________平方米以上_____________平方米以下的優良工程事項獎勵_____________元,_____________平方米以上的優良工程獎勵_____________元。如當年有交工程事項但未有優良工程則按交工事項建筑面積計量實行_____________平方米以下的工程增加_____________元掛名花費,_____________平方米以上_____________平方米以下的增加_____________元,_____________平方米以上的增加_____________元。如出現交工事項第一次交工驗收時決裂格則予以乙方罰金_____________元。以上花費均不包含在掛名花費之內。
九、掛名期間暫定為_____________年,即_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止,掛名期有效期滿后如乙方仍有在建工程事項未完工的仍按原有的限定收取5%工程管理費。掛名前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算尾款仍按原收費準則交繳工程管理費。
十、掛名管理花費為每年_____________元。交費辦法:_________________每年分兩次交繳掛名管理費,當年_____________月_____________日至次年_____________月_____________日為2年度,當年_____________月_____________日前一次性交清第2年_____________%的掛名管理費,次年_____________月_____________日前一次性交清第2年度的剩余_____________%掛名管理費,以后每年掛名管理費按此辦法交繳,逾期交繳視為乙方違約,按拖延款和拖延時間每日計罰_____________%滯納金。
十一、本掛名協議奏效前,乙方必須向甲方交納_____________元保證金,如掛名期間乙方發生任何違法違規或違背本掛名協議的做法,或者發現乙方有其他有損甲方信譽的做法給甲方導致公司名譽損失或經濟損失時,乙方除承受一切經濟與法律職責外,甲方有權罰沒交述風險保證金,乙方不得有異議。如掛名期內乙方無違約做法,將風險保證金退還乙方。風險保證金不計息金。
十二、掛名期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶,待扣除稅金后其余工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款,甲方為避免乙方將工程款項挪作他用,乙方認可甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。
十三、本協議兩方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后奏效。掛名期滿,兩方債權債務結清以及乙方結清以掛名單位名義在外的債務后自動失效。
十四、本協議一式四份,兩方各執兩份。十五、本協議未盡事宜兩方另行商量解決。
最新工程掛靠協議精選篇八
甲方(管理方):
乙方(掛靠方):
身份證號碼:
一、甲方同意乙方掛靠從事項目工程,乙方掛靠期間以甲方項目經理名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工,如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工,一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔,需追究刑事責任的,也由乙方承擔責任。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽,甲方有權無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。
手續,員工工資、福利、養老保險、工傷保險、醫療保險等費用均由乙方負責承擔到位。所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,并對所有聘用人員的安全負責。
八、掛靠管理費用為工程費_________%。
九、本掛靠協議生效前,乙方必須向甲方繳納_________元保證金,如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為,或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時,乙方除承擔一切經濟與法律責任外,甲方有權罰沒上述風險保證金,乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為,將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。
十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶,待扣除掛靠管理費用、稅金后其余工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款,甲方為避免乙方將工程款項挪作他用,乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。
十一、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。
十二、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
十三、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
代表(簽字):
最新工程掛靠協議精選篇九
法定代表人:___________
公司地址:___________
乙方(掛靠方):___________
住址:___________
一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下承接常德____相關基站土建 工程項目的施工建設。乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧,工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程施工合同簽訂,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供"常德____公司聯通工程項目部"印鑒壹枚,用于工程資料。本工程竣工驗收合格后,乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續,不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任均由乙方承擔。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。
六、乙方掛靠在甲方下的經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行國家相關管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,特殊工程要持證上崗。
七、為規范施工現場的管理,乙方在掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、甲方提取的管理費用:___________按工程總造價的3%收取,該費用在乙方的相關掛靠項目工程款到達甲方賬戶時按約定比例扣除。本工程所產生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔,相關工程合同收款所需要的建安發票均由乙方以甲方名義到常德市地方稅務局柜臺直接開具并繳納相關稅費。
九、掛靠期間暫定為叁年,即______年______月______日起至______年______月______日止。
十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方賬戶,待扣除管理費后其余工程款甲方需在五天內轉入乙方指定賬戶。
十一、本協議自雙方簽名蓋章后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債權債務后自動失效。
十二、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
十三、本協議一式四份,雙方各執兩份。
最新工程掛靠協議精選篇十
一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行____________建筑工程的經營,乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供“____________工程項目部”印鑒壹枚,用于工程資料。本工程竣工驗收合格后,乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續,不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。
六、乙方掛靠甲方下經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,特殊工程要持證上崗。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、甲方提取的管理費用:按工程總造價的___ %收取;支付方式為隨著工程進度,按已完成的工程量及時支付。
本工程所產生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔。
九、掛靠期間暫定為_________年,即_____年_____月_____日起至_____年 _____月_____日止。
十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶,待扣除管理費后其余工程款三天內轉給乙方。工程5000萬以上設共同監督賬戶。
十一、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。
十二、工程竣工后,乙方應向甲方提供一套完整的竣工驗收資料。
十三、本協議一式四份,雙方各執兩份。
十四、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________
_____年____月____日 _____年____月____日