2023年在建設工程合同實用

隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面我給大家整理了一些優秀的合同范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

2023年在建設工程合同實用篇一

受托人(以下簡稱乙方):

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》，甲方同意將建設項目委托給乙方實施代建制。根據平等自愿、誠實信用的原則，為明確各方的責任和權利，就代理建設事宜，經協商一致，特訂立本合同。

一、項目概述

1、項目名稱:

2、項目地點:

3、項目(預計)投資:

4、項目批準號:

二、項目建設期

項目總工期(自合同簽訂之日起):

三、質量標準:

四、發包價格

甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設費、、人民幣1萬元。

五、構成合同的文件

1、合同協議書及合同條件；

2、項目建設委托書；

3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。

六、甲方同意按照本合同規定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設費。

七、乙方同意按照本合同的規定，在項目合同文件約定的范圍內承擔項目建設工作。

本合同正本一式兩份，雙方各執一份；四份，雙方各兩份。經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年在建設工程合同實用篇二

承包人(乙方)：

工程名稱：

一、承包范圍：

二、承包方式：

三、質量標準：

四、工期：

本工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工，工期為 天。

五、收費標準及支付方式：

1、經雙方協議，本工程總量為 米，收費標準為 ， 共計： (大寫： )

2、合同總價依據實際完成工程量進行結算。

3、付款方式：

1、本工程進行中，發包人對本工程與技術要求提出變更時，發包人應在變更前 天內發出書面通知。承包人接到變更后 天內予以確認。

2、變更后及承包增加施工費用，發包方按市場價予以調整。

七、發包責任：

1、發包方在開工 2 日前向承包方提供本工程施工組織設計、技術交底與要求、設計圖紙及放線定點軸線。

2、開工前，發包方應辦理開工許可證、工作場地使用等手續，及時解決好有關擾民和影響正常工作的有關問題，并承擔相應費用。

八、承包方責任：

1、承包人按本合同所規定的時間完成本工程的工作內容

2、嚴格按本工程設計方案及技術要求進行施工，確保施工質量。

3、施工中如發現問題應及時匯報，并提出相應的處理方案，經發包方確認后進行施工。

4、負責好現場測量放線、樁體定位、施工技術資料記錄工作，并如實及時提交發包方，如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質量問題，承包方應負責補救并承擔相應責任，情況嚴重時，發包方有權向承包方追償相應損失。

5、遵守國家及北京市有關施工管理規定，服從現場指揮與領導。

九、違約責任：

甲方或乙方不能按照本協議條款約定履行各自的各項責任及發生與本合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任。

十、材料與設備

1、發包人及承包人對各自所提供的材料及機械設備進場負責，并經雙方驗收合格后方可使用。

2、若造成窩工、誤工所造成的損失，責任是甲方的由甲方負責，是乙方的由乙方負責。

十一、報告、成果、質量檢查與驗收

1、發包方負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查與驗收。

2、承包方應對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進行負責。

3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后，通知發包方進行檢查與驗收，經發包方簽字確認后方可進行下一道工序。檢驗不合格，承包人負責在規定的時間內必須進行修補。

十二、本合同未盡事宜，經雙方協商后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十三、其它約定事項：

十四、合同終止

本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效，發包人、承包人履行完成合同所規定的義務后終止。

本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年在建設工程合同實用篇三

建設工程的發包單位和承包單位應當依法訂立書面合同?！逗贤ā访鞔_規定，建設工程合同應當采取書面形式。因此，以口頭方式或其它形式訂立的建設工程合同不符合法律規定，是無效合同。合同履行時發包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務，不按照合同約定履行義務的，依法承擔違約責任。

合同的主要內容規定為：勘察、設計合同應當包括提交有關基礎資料和文件的條款；施工合同的內容應當包括工程范圍、建設工期、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；監理合同應當包括發包方委托監理的內容、發包方與監理方權力責任的劃分、監理費用及付款方式等條款。

建設工程竣工后，發包人應及時按照約定支付價款，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告。發包人如逾期不支付，除按建設工程性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包方協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。折價和拍賣款，承包人享有優先受償其被拖欠工程款的權利。

協議書包括發承包雙方全稱；工程概況；工程承包范圍和方式；合同工期、質量標準；合同價款；組成合同的文件；甲方關于按照合同約定支付合同價款的承諾及乙方按照合同約定進行施工、竣工交付工程及質量保修的承諾；生效日期及條件。

通用條款是雙方都需認可的詞語、合同文件和對于工程事務的處理方法。包括雙方的一般權利和義務；施工組織設計和工期；質量與檢驗；合同價款與支付；設備材料供應；工程變更；竣工驗收與結算；違約、索培和爭議；其他有關安全施工、發現文物及地下障礙物的處理方法、工程分包、不可抗力、保險、擔保、合同解除、合同生效與終止的處理方法。

規定以上內容和結合具體工程的一些特殊規定。

建設施工示范合同文本的附件有：

（1）乙方承攬工程項目一覽表；

（2）甲方供應材料設備一覽表；

（3）工程質量保修書。

2023年在建設工程合同實用篇四

本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算?！?該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。

本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

二、案件來源

三、基本案情

被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算?！痹摻Y算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定?，F原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

四、法院審理

一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

五、與本案及類似案例相關的法規索引

《中華人民共和國民事訴訟法》

（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。

2023年在建設工程合同實用篇五

乙方：

經甲乙雙方共同協商，就趙xx一級電站機電設備安裝工程勞務分包達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守。

一、工程名稱：趙xx一級電站機電設備安裝工程

二、工程地點：

三、工程內容：完成現有需改造機電設備的拆除（含運出洞外）以及4臺水輪發電機組（1機組大修）、3臺進水閘閥、油水氣系統、自動化系統（配合主機改造）、高壓開關柜、升壓站設備、直流系統的安裝及電纜敷設,主機電氣設備試驗調試及試運行等所有工作（詳見安裝工程量清單）。

四、工程價款及工程結算：乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計，該總價包括完成工程施工內容所需的人工費、設備轉運費、消耗性材料費、施工管理費、生活費、安全措施費、工程保險費以及xx稅金等所有費用。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算。

五、工程工期及進度：

1、根據甲乙雙方商定，乙方在________年____月____日前進場施工，________年____月____日前完成電站所有機電設備安裝及調試工作。

2、在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因導致的工期延長，乙方不能向甲方索賠任何費用，但工期可考慮順延。

3、乙方必須滿足甲方的總體安排，主機安裝考慮分兩階段進行，保證一臺機組開機發電運行。

六、付款方式：

1、工程預付款：在本合同簽訂乙方人員進場并提供相應保險憑證后，甲方按合同總價的10%支付工程預付款。

2、工程進度款：按進度實際完成工程量經總承包方報量支付后按95%給乙方支付，余下5%質保金________年質保期滿后支付。

3、乙方在結算過程中承擔“工程總價款215;10%”的xx稅，xx稅由甲方在乙方工程款中代扣代繳。

七、雙方責任：甲方：

1、提供施工圖紙技術資料，并組織乙方現場技術交底。

2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電及生產、生活場地。

1、嚴格按設計施工圖紙、規程、規范進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。

2、乙方簽訂合同后，在7天內編制切實可行的施工組織設計（含施工進度計劃），施工技術措施，質量保證措施和安全技術措施并上報甲方備案。

3、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重業主、設計、監理等單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關系。

4、乙方負責做好為完成本工程所做的一切輔助性工程，并承擔相關費用。

5、負責協助甲方對設備進行開箱檢查、記錄與檢測，確保所有設備檢測合格后方能安裝，做好安裝時各種測量數據記錄并負責原始資料收集。

6、安裝時記錄好單元工程質量評定表、中間計量表。

6、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。

八、質量驗收：

1、乙方在機電設備的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規范、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求，如未達到標準，甲方有權要求乙方返工，直至符合標準。

2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。

3、乙方在施工過程中，無條件服從監理工程師和業主的質量檢查，凡具備覆蓋條件的工序和部位均按質檢規定，書面報請監理工程師和業主進行中間驗收，監理工程師和業主在24小時內到現場進行驗收，驗收合格后，方可進行下一道工序施工。

4、由乙方自行采購的設備材料，必須提供材質合格證，堅決杜絕使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因無法保證質量時，甲方隨時有權收回本工程，乙方應無條件服從，并承擔甲方一切損失責任。

九、安全管理：

1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重于泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，并接受甲方和地方安檢部門的監督和檢查。

2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗。

3、監理工程師和甲方在檢查施工安全過程中，有權對不按操作規程施工的人和事發出《重大隱患通知書》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的規定時間內，沒有進行整改，監理工程師和甲方按安全法規的有關規定，進行罰款處理。以提高乙方及全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。

4、對于從事高空作業的施工人員，必須設置必要的安全設施和配備防護用品，對于危險地段，設置必要的警示標志、安全哨和防護設施。

5、乙方必須重視施工現場的文明生產和消防防火工作，杜絕發生安全責任事故。如果施工中發生因乙方原因的人員傷害、機械設備損壞及材料損失，所發生的一切費用由乙方自行負責，甲方不給予經濟補償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。

十、違約、仲裁：

1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《經濟民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。

一、其他：

1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

1）設計圖紙及招投標文件的技術要求。

2）設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。

3）設計變更通知等技術文件。

2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔。

3、乙方在施工期間應加強內部職工的教育和管理，整治好生活設施和周圍的環境衛生，尊重當地的民風民俗。當發生矛盾時，通過組織協調，依靠當地政府解決，防止事態擴大。

4、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。十

二、合同份數：本合同一式2份，甲、乙雙方各持1份。

2023年在建設工程合同實用篇六

乙方：__________

襄樊和馳房地產開發公司(以下簡稱甲方)開發的和馳上品綜合樓工程由泰州五建襄樊分公司(以下簡稱乙方)施工，雙方于__________年__________月__________日簽定了《建設工程施工合同》?，F該工程已施工至主體六層，按合同約定甲方應支付乙方__________年__________月__________日簽訂的晉江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下稱”原合同“)中定義相同。

1、工程概況

2、建設內容

給水管道及金東公路金井段道路改造工程。具體詳見施工圖紙：《給水管道(原水管道)工程》及《晉江市金東公路金井段(鎮標至西環路口)改造工程》。

3、施工工期施工合同補充協議工期為240日歷天(備注：即乙方應在原合同工期的基礎上順延8個月之內完成)

4、工程質量

乙方：__________

日期：__________年月日